ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Grekaful General Kft.

Fitout kivitelezési és kapcsolódó építési szolgáltatások

Hatályos: 2025. január 1. napjától

1. A Vállalkozó adatai

Cégnév: Grekaful General Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: Grekaful General Kft.

Székhely: 2344 Dömsöd, Csides köz 1/A

Cégjegyzékszám: 13-09-236248

Adószám: 27525441-2-13

Képviselő: Kocsis András (ügyvezető)

E-mail: info@grekafulgeneral.hu

Weboldal: www.grekafulgeneral.hu

2. Általános rendelkezések és hatály

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Grekaful General Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Vállalkozó) és a megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) — együttesen: Felek — között létrejövő vállalkozási jogviszony általános feltételeit szabályozzák, amennyiben a Felek egyedi szerződésükben eltérően nem rendelkeztek.

Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan szerződéses jogviszonyra, amelynek tárgya fitout kivitelezés, belsőépítészeti tervezés, burkolás, válaszfal- és álmennyezet-kivitelezés, épületbontás, síma- és csiszolási munkák, hulladékelszállítás, valamint ezekhez kapcsolódó általános építési munkák elvégzése.

A Megrendelő az egyedi vállalkozási szerződés, ajánlat vagy megrendelő lap aláírásával az ÁSZF rendelkezéseit megismertnek és elfogadottnak tekinti. Az ÁSZF a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. Az ÁSZF-től eltérő tartalmú megállapodás csak írásban, mindkét Fél képviseletére jogosult személy aláírásával érvényes.

A Vállalkozó az ÁSZF-et weboldalán (www.grekafulgeneral.hu) közzéteszi és azt a Megrendelő számára kérésre rendelkezésre bocsátja. Az ÁSZF módosítása a webhelyen való közzététellel, legalább 15 nappal a hatálybelépés előtt történik; a módosítás csak az azt követően kötött szerződésekre irányadó.

3. A szerződés létrejötte

3.1. Ajánlattétel és elfogadás

A Vállalkozó írásos árajánlata — eltérő rendelkezés hiányában — 30 napig érvényes. Az ajánlat a Megrendelő írásos visszaigazolásával vagy a kölcsönösen aláírt egyedi vállalkozási szerződéssel válik elfogadottá.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az ajánlat elfogadásával az ÁSZF rendelkezéseit is elfogadja. Az ÁSZF-től eltérő megállapodás kizárólag írásban, a Vállalkozó képviseletére jogosult személy aláírásával érvényes.

3.2. Helyszíni felmérés és munkaterület-átvizsgálás

A Vállalkozó az ajánlat elkészítése előtt helyszíni felmérést végezhet. A Megrendelő köteles a szükséges hozzáférést biztosítani. A Vállalkozó kijelenti, hogy helyszíni szemle útján kielégítően tájékozódott a vállalt munka fajtájáról, nehézségéről és mennyiségéről; utólag információhiányra hivatkozva többletköltséget nem érvényesíthet.

A Vállalkozó a szerződéses munkakezdés előtt a munkaterületet megtekinti, és esetleges észrevételeit írásban megteszi. A munkakezdést megelőző 3 napig érkezett írásos bejelentés hiányában a munkaterület átadásra alkalmasnak minősül. Az ezt követően jelzett, de korábban is felismerhető hibákért a Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik.

4. A szerződés műszaki tartalma

A tervdokumentációban, illetve az egyedi szerződésben szereplő tételektől való mennyiségi és minőségi eltérés csak a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával lehetséges.

A Vállalkozó kijelenti, hogy az ajánlatát a rendelkezésre álló tervek, műszaki leírás, költségvetési kiírás és helyszíni ismeretek alapján készítette; a mennyiségeket és terveket műszaki és megvalósíthatósági szempontból felülvizsgálta, így utólagos mennyiségi differenciát nem érvényesíthet.

A Vállalkozó köteles valamennyi hatályos hatósági és jogi rendelkezést betartani; az ezekkel összefüggő költségek a vállalkozói díj részét képezik. Az esetleges engedélyeztetési költségek, hatósági bírságok és egyéb mulasztásból eredő következmények a Vállalkozót terhelik.

Átalányáras szerződés esetén a Vállalkozó kötelezettséget vállal a teljes mennyiségért és teljességért, különösen azokra a tételekre is, amelyek a tervdokumentációban nem szerepelnek, de a szerződés tárgyának szakszerű és teljes körű kivitelezéséhez a szakmai szokások szerint szükségesek.

A tervtől eltérő műszaki megoldást a Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával alkalmazhat. A beépítésre tervezett anyagok mintakollekcióját a Vállalkozó előzetesen bemutatja; csak Megrendelő által elfogadott anyag építhető be.

5. Vállalkozói díj és fizetési feltételek

5.1. A vállalkozói díj tartalma

A vállalkozói díj magában foglalja a szerződés műszaki tartalmának szakszerű és teljes körű megvalósítását; a vállalt műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét tartalmazza. Utólagos számszaki mennyiségi vagy műszaki észrevételekre hivatkozással a vállalkozói díj nem növelhető, és a teljesítési határidő nem módosítható.

A vállalkozói díj különösen tartalmazza:

  • a Vállalkozó által beépítésre kerülő valamennyi anyag árát (amennyiben az anyagszállítás a Vállalkozó feladata);
  • a munkabért és járulékait, szállítási, csomagolási, vám- és illetékköltségeket;
  • a teljesítéshez szükséges ideiglenes melléklétesítmények, felvonulási létesítmények, állványzatok megvalósítási és bontási költségeit;
  • vízszintes és függőleges anyagmozgatás, segédszerkezetek, műszaki eszközök telepítésének és üzemeltetésének költségeit;
  • a Vállalkozó által okozott károk helyreállításának, az átadási dokumentáció elkészítésének és az esetleges engedélybeszerzések költségeit;
  • garanciális és biztosítási költségeket, az átadáshoz szükséges mérések, vizsgálatok és dokumentumok előállításának költségeit.

5.2. Pótmunkák és elhagyott munkák

A Vállalkozó a szerződésben kikötött vállalkozói díjon felül semmilyen többletköltséget nem érvényesíthet, kivéve a Megrendelő által külön megrendelt pótmunkák ellenértékét. Pótmunkának az minősül, amely a szerződés műszaki tartalmában és a tervekben nem szerepel és onnan nem volt felismerhető.

A pótmunkát vagy elhagyott munkát a Megrendelő írásban rendeli meg; a Vállalkozó, ha a megrendelést 8 napon belül írásban nem vitatja, a megrendelésben meghatározott árakon köteles elszámolni. Az ellenérték meghatározásának sorrendje: (1) megrendelésben rögzített ár; (2) szerződési árajánlat egységárai; (3) felek külön megállapodása piaci átlagár alapján.

Az árajánlati tétel és az elszámolásra vonatkozó megállapodás hiánya esetén is a Vállalkozó köteles a Megrendelő által elrendelt pótmunkákat haladéktalanul elvégezni.

5.3. Fizetési ütemezés

A fizetési ütemezést az egyedi szerződés rögzíti. Eltérő megállapodás hiányában az alábbi ütemezés az irányadó:

  • Előleg: a szerződés aláírásakor a nettó vállalkozói díj 30%-a;
  • Részszámla: a munkák 60%-os készültségekor — teljesítésigazolás alapján — a nettó vállalkozói díj 50%-a;
  • Végszámla: műszaki átadás-átvétel és a hibajegyzékben megjelölt hibák kijavítása után; összege nem lehet kevesebb a nettó vállalkozói díj 20%-ánál.

5.4. Számlázás és teljesítésigazolás

A részszámla kiállításának alapja a Megrendelő által aláírt teljesítésigazoló jegyzőkönyv, amelynek egy eredeti példányát a számlához mellékelni kell. A teljesítésigazolás feltétele a szerződésben rögzített teljesítést igazoló dokumentumok átadása (leigazolt felmérések, munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv).

A végszámla csak a műszaki tartalomban rögzített valamennyi munka hibátlan és hiánytalan elvégzése után nyújtható be, az átadási dokumentáció egyidejű csatolásával. Az átadási dokumentáció kötelező tartalma: sorszámozott tartalomjegyzék, fejezetek elválasztása, lefűzött dossziéban benyújtva; megvalósulási tervjegyzék és tervlapok; minőség-ellenőrzési tervben előírt vizsgálati jegyzőkönyvek; kezelési és karbantartási utasítás; hulladék-elszállítás bizonylata.

A Megrendelő a Vállalkozó számláját csak abban az esetben egyenlíti ki, amennyiben a Vállalkozó rendelkezésre bocsátja 30 napnál nem régebbi NAV-folyószámla-egyenlegét, igazolva, hogy adókötelezettségeinek eleget tesz.

5.5. Fizetési határidő és késedelem

A számlák fizetési határideje a számla kézhezvételétől számított 8 naptári nap, kivéve ha az egyedi szerződés eltérő határidőt állapít meg. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.

Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó jogosult a munkák elvégzését szüneteltetni; ennek minden következménye — beleértve a határidő-módosítást — a Megrendelőt terheli. A Vállalkozó az általa kapott vállalkozói díjat harmadik személyre nem engedményezheti; a Megrendelő az engedményezésről szóló értesítés kézhezvétele után sem köteles harmadik személy javára teljesíteni.

6. Teljesítési visszatartás és jótállási visszatartás

6.1. Teljesítési visszatartás

A Megrendelő jogosult a vállalkozói díj legfeljebb 5%-át (teljesítési visszatartás) visszatartani az eredményes műszaki átadás-átvétel lezárásáig és a hibajegyzékben megjelölt hibák teljes körű kijavításáig. A teljesítési visszatartás ÁFA körön kívül eső tételként kezelendő.

A teljesítési visszatartás felszabadítása a Megrendelő által kiállított, mindkét Fél által aláírt eredeti igazoló jegyzőkönyv alapján, a szerződésben rögzített fizetési feltételek szerint történik. A visszatartás összege után a Megrendelő kamatot nem térít.

6.2. Jótállási visszatartás

A Megrendelő jogosult a vállalkozói díj legfeljebb 3%-át (jótállási visszatartás) a jótállási időszak lejártáig visszatartani. A garanciális időszak lejártakor a Megrendelő garanciális felülvizsgálatot tart; a sikeres lezárást és a hibajegyzékben megjelölt hibák kijavítását követően a jótállási visszatartás felszabadításra kerül.

A jótállási visszatartás kifizetése mindkét Fél által aláírt igazoló jegyzőkönyv alapján történik. A visszatartás bankgaranciával nem váltható ki; összege után a Megrendelő kamatot nem térít. A jótállási visszatartás időtartama a jótállási kötelezettség jogszabály szerinti meghosszabbodása esetén automatikusan meghosszabbodik.

Amennyiben a jótállási visszatartásból levonás történik és a garanciális felülvizsgálat még nem zárult le, a Megrendelő jogosult a Vállalkozótól a visszatartás eredeti összegre való kiegészítését (feltöltés) követelni. Ha a Vállalkozó a feltöltési felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül nem teljesít, a Megrendelő a jótállási visszatartás fennmaradó teljes összegére válik jogosulttá.

6.3. Levonások és kompenzálás

A Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő az esedékes rész- és végszámlájából kompenzálással egyenlítse ki az alábbi követeléseket: teljesítési és jótállási visszatartás, megállapított kötbérek, átalány-kártérítések, munkavédelmi szankciók, és a Megrendelő által helyette elvégzett javítások igazolt költségei.

A Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben fennálló lejárt követeléseit a Vállalkozó esedékes részszámlájából, illetve végszámlájából kompenzálással kielégíteni; a Vállalkozó ezt visszavonhatatlanul elfogadja.

7. Kötbér és szerződésszegési szankciók

7.1. Késedelmi kötbér

Késedelmes teljesítés esetén — ideértve a rész- és véghatáridőket egyaránt — a Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér mértéke: a nettó vállalkozói díj 0,5%-a naptári naponként, de összességében legfeljebb a nettó vállalkozói díj 15%-a.

A késedelmi kötbér a késedelem megszűnésekor (de legalább a késedelemmel érintett 10. naptári napon) esedékes. A kötbér érvényesítése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a kötbér mértékét meghaladó igazolt kárát a Vállalkozótól követelje.

7.2. Hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér

Hibás teljesítés esetén fizetendő kötbér mértéke: a nettó vállalkozói díj 10%-a. A hibás teljesítési kötbér a Megrendelő kifogásának közlésével válik esedékessé.

Meghiúsulás esetén fizetendő kötbér mértéke: a nettó vállalkozói díj 20%-a. A meghiúsulási kötbér a Megrendelő meghiúsulást megállapító egyoldalú nyilatkozatának közlésével válik esedékessé. Meghiúsulásnak minősül különösen, ha a teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a munkát csak számottevő késedelemmel vagy előreláthatóan hibásan tudja elvégezni.

7.3. Átalány-kártérítés szerződésszegésért

Amennyiben a Vállalkozó kötelezettségét felszólítást követően sem teljesíti (ideértve különösen a köztisztasági, állagmegóvási, munkavédelmi és dokumentációs kötelezettségeket), a Megrendelő a szerződés nettó összegének 2%-át szerződésszegési átalány-kártérítésként jogosult a Vállalkozó számláiból levonni.

A Megrendelő a kötbéreket és az átalány-kártérítést szerződésszegési alkalmanként, akár halmozottan is jogosult érvényesíteni. Az átalány-kártérítés mértékét meghaladó igazolt kárát a Megrendelő a teljes kár erejéig érvényesítheti.

7.4. Rendkívüli munkabeszüntetés joga

Amennyiben a Vállalkozó az ütemtervtől 2 hetet meghaladóan lemarad, szakszerűtlen munkavégzést folytat, vagy foglalkoztatottai nem rendelkeznek érvényes munkaszerződéssel vagy munkavállalói engedéllyel, a Megrendelő jogosult:

  • a munkát más kivitelezővel elvégeztetni a Vállalkozó költségére;
  • a Vállalkozó mellé további kivitelezőt bevonni;
  • a szerződést egyoldalúan megszüntetni és a meghiúsulás jogkövetkezményeit alkalmazni;
  • az elvégzett rossz minőségű munka leértékelését követelni.

Minden ebből adódó többletköltséget a Vállalkozó viseli; az összeg a Vállalkozó esedékes számlájából levonásra kerül.

8. Teljesítési határidők

A munkák elvégzésének határidejét az egyedi szerződés rögzíti. A határidő számítása a munkaterület átadásától vagy — ha ez korábban van — a megállapodott kezdési időponttól indul.

A Vállalkozó nem felelős a következő okokból eredő késedelemért:

  • a Megrendelő késedelme (munkaterület késedelmes átadása, döntések késedelme, tervek késedelmes rendelkezésre bocsátása);
  • vis maior esemény (természeti katasztrófa, háború, járvány, hatósági intézkedés);
  • a Megrendelő által módosított műszaki tartalom miatti pótmunkák;
  • előre nem látható, rejtett műszaki akadályok (pl. rejtett épülethibák, talajmechanikai problémák).

A Vállalkozó köteles a munkáját úgy megszervezni, hogy minden előrelátható akadály időben elhárítható legyen, és az akadályokra a Megrendelő figyelmét haladéktalanul felhívja. A megvalósítás közbeni viták nem késleltethetik a szerződésben vállaltak teljesítését, és nem adhatnak alapot a határidő módosítására.

Határidő-módosítás kizárólag írásban, mindkét Fél által aláírt pótszerződéssel lehetséges.

9. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei

9.1. Szakszerű teljesítés

A Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkákat a kiviteli tervdokumentáció, az érvényes hatósági engedélyek és a vonatkozó Magyar Szabványok szerint, I. (első) osztályú minőségben végzi el. Magyar Szabvány hiányában az érvényes Európai Normatívák, gyártói műszaki feltételek az irányadók.

A Vállalkozó köteles:

  • a tervdokumentáció esetleges hibájára vagy hiányosságára a Megrendelőt írásban (az építési naplóba bejegyezve) figyelmeztetni — e kötelezettség elmulasztásából eredő hibás teljesítésért teljes felelősséggel tartozik;
  • minőség-ellenőrzési tervet készíteni és azt a szerződés létrejöttét követő 2 héten belül jóváhagyásra a Megrendelőnek átadni;
  • a szerződés aláírásával egyidejűleg műszaki ütemtervet átadni a Megrendelőnek jóváhagyásra;
  • az eltakarásra kerülő munkarészről az eltakarás előtt 5 nappal értesíteni a Megrendelőt és fotódokumentációt készíteni;
  • az elvégzett munkák megóvásáról az átadás-átvételig gondoskodni.

9.2. Alvállalkozók igénybevétele

A Vállalkozó kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával jogosult alvállalkozók bevonására. Az alvállalkozókat a Vállalkozó az építési napló nyilvántartási részében köteles aktualizálni.

A Vállalkozó az alvállalkozók munkájáért a Megrendelővel szemben teljes körű helytállással tartozik; köteles a Megrendelőt az alvállalkozók kötelezettségszegésének minden hátrányos jogkövetkezménye alól mentesíteni. Az alvállalkozók által okozott szabályszegésekért és következményekért a Vállalkozó felel.

Vállalkozó szavatolja, hogy az elvégzett munka vállalkozói referenciaként történő megjelölésekor minden esetben kötelezően megnevezi a Megrendelőt mint beruházót vagy generálkivitelezőt.

9.3. Építési napló és dokumentáció

A Vállalkozó köteles az építési naplót folyamatosan és szabályszerűen vezetni, abban minden lényeges körülményt rögzíteni. Az építési naplót hozzáférhető helyen, a Megrendelő építésvezetői irodájában kell tartani.

A Vállalkozó köteles műszaki vezetőt biztosítani, akinek személyét az építési naplóba kell bevezetni. A műszaki vezető köteles a heti kooperációs értekezleteken részt venni. A Vállalkozó köteles minden munkanapján állandó, intézkedési jogkörrel rendelkező munkahelyi vezetőt alkalmazni és személyét naprakészen az építési naplóba bevezetni.

Nyilvános közlemények, nyilatkozatok tételére és reklámok kihelyezésére a Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásos beleegyezésével jogosult.

10. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

10.1. A Megrendelő jogai

A Megrendelő jogosult:

  • a szerződésben foglalt munkák mennyiségét növelni vagy csökkenteni, munkarészeket elhagyni;
  • a munkák anyagát, technológiáját, minőségét megváltoztatni;
  • kifogásolni vagy visszautasítani a Vállalkozó alvállalkozóit, helyszíni személyzetét, az ajánlattól eltérő technológiát;
  • más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hiányos munkákat a Vállalkozó költségére, ha felszólítást követően a Vállalkozó a hibát nem javítja.

10.2. A Megrendelő kötelezettségei

A Megrendelő köteles:

  • a munkaterületet a megállapodott időpontban munkavégzésre alkalmas állapotban átadni;
  • a Vállalkozóval rendszeres kapcsolatot tartani és a szükséges döntéseket haladéktalanul meghozni;
  • a vállalkozói díjat a megállapodott fizetési ütemezés szerint megfizetni;
  • az elvégzett munkákat az átadás-átvételi eljárás keretében megvizsgálni és a hibákat haladéktalanul közölni;
  • amennyiben rendelkezésre áll, a kiviteli tervdokumentációt a munkaterület átadásakor 1 példányban átadni.

11. Munkaterület átadása és munkavégzési feltételek

A munkaterület átadás-átvétele az építési naplóban és külön átadás-átvételi jegyzőkönyvben történik. A felek képviselői a jegyzőkönyvben rögzítik a felszabadítással kapcsolatos intézkedéseket és az együttműködés feltételeit.

A Vállalkozó köteles munkáját úgy szervezni, hogy a szomszédos munkaterületekkel, más vállalkozókkal való koordináció zavartalan legyen. Az elkészült épületrészek kialakítása nem akadályozhatja más vállalkozók munkáját; eltérés esetén a helyreállítás a Vállalkozó feladata.

A munkaterületen a munkavégzés általában hétköznapokon 7:00–18:00 óra között zajlik, kivéve ha az egyedi szerződés vagy a Megrendelő eltérően rendelkezik. Ettől eltérő időpontban csak a Megrendelő előzetes egyeztetésével végezhető munkavégzés.

A Vállalkozó feladata a munkájához szükséges szociális létesítmények, tároló területek kialakítása és a munka befejezésekor ezek elbontása. A Vállalkozó köteles a közterületek és a felvonulási útvonalak folyamatos tisztántartásáról gondoskodni.

12. Átadás-átvétel

A vállalkozás teljesítettnek tekinthető, ha a Megrendelő által jóváhagyott tervdokumentáció alapján a munka hiba- és hiánymentesen, I. osztályú minőségben elkészült és azt a Vállalkozó a Megrendelőnek átadta.

A Vállalkozó az elvégzett munkákról értesíti a Megrendelőt; az átadás-átvételi eljárást az értesítéstől számított 5 munkanapon belül le kell folytatni. Az átadás-átvételről mindkét Fél által aláírt jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza: az elvégzett munkák leírását; az esetleges hibákat és kijavítási határidőket; az átadás-átvétel dátumát.

A részszámla Megrendelő általi befogadása nem jelenti a megjelölt értékű munka Megrendelő általi átvételét; az oszthatatlan szolgáltatás átvételéig a Vállalkozó nem hivatkozhat a részszámla összegének feltétel nélküli megfizetési kötelezettségére.

Ha a Megrendelő az értesítéstől számított 5 munkanapon belül nem tesz eleget az átadás-átvételi kötelezettségének, a teljesítés megtörténtnek tekintendő és a Vállalkozó jogosult a végszámlát kiállítani.

13. Kellékszavatosság és jótállás

13.1. Kellékszavatosság

A Vállalkozó az elvégzett munkákért a Ptk. rendelkezései szerint kellékszavatossággal tartozik. A kellékszavatossági igény az átadás-átvételtől számított 1 (egy) éven belül érvényesíthető.

Szavatossági hibajelentés alapján, a kézhezvételtől számított 48 órán belül a Vállalkozó köteles helyszíni hibavizsgálatot tartani és 24 órán belül írásban állást foglalni, megjelölve a hiba megszüntetésének időpontját. Ha a hiba a rendeltetésszerű használatot kizárja vagy jelentősen korlátozza, a Vállalkozó 2 órán belül köteles az (akár ideiglenes) elhárításra.

13.2. Jótállás

A Vállalkozó az átadás-átvételtől számított 12 (tizenkét) hónap jótállást vállal a saját maga által elvégzett kivitelezési munkákra, ideértve az anyaghibákat és a kivitelezési hibákat egyaránt. A jótállási idő a Ptk. szerinti kötelező szavatossági időbe beszámít.

A jótállási kötelezettség részletes szabályaira a Ptk. rendelkezései az irányadók azzal, hogy a szavatossági szabályokat jótállásra értelemszerűen alkalmazni kell. A jótállási és szavatossági időszak kezdete a sikeres és eredményes műszaki átadás-átvételt dokumentáló jegyzőkönyv dátuma.

A jótállás nem terjed ki:

  • a Megrendelő vagy harmadik személy által okozott károkra;
  • rendeltetésellenes vagy gondatlan használatból eredő hibákra;
  • természetes elhasználódásból eredő meghibásodásokra;
  • a Megrendelő által meghatározott, a Vállalkozó által írásban kifogásolt megoldások alkalmazásából eredő hibákra.

Ha a Vállalkozó a bejelentett hibát nem, nem megfelelően vagy késedelmesen szünteti meg, a Megrendelő jogosult a hibaelhárítást más kivitelezővel elvégeztetni a Vállalkozó költségére, a visszatartott összeg terhére; e költséget a Vállalkozó utólag nem vitathatja.

14. Munkavédelem, tűzvédelem, környezetvédelem

14.1. Munkavédelmi kötelezettségek

A Vállalkozó köteles tevékenysége alatt folyamatosan, teljes körűen és saját felelős hatáskörében az érvényes munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat betartani és betartatni. Köteles gondoskodni:

  • munkavállalói előzetes orvosi alkalmasság-vizsgálatáról és a munkavédelmi, tűzvédelmi oktatások megszervezéséről;
  • a kollektív védőeszközök biztosításáról és az egyéni védőeszközök rendeltetésszerű használatának folyamatos ellenőrzéséről;
  • a munkaterületen foglalkoztatott valamennyi személy érvényes munkaszerződéssel, munkavállalói engedéllyel való rendelkezéséről;
  • a szabványos állapotú, érvényes munkavédelmi üzembe helyezési dokumentációval rendelkező gépek és eszközök üzemeltetéséről.

A Vállalkozó köteles minden biztonságot veszélyeztető rendellenességet a Megrendelő felelős vezetőjének haladéktalanul jelezni, a bekövetkező baleseteket kivizsgálni és bejelenteni. A Vállalkozó köteles a Megrendelő ellenőrzésre jogosult képviselőinek munkavédelmi ellenőrzését segíteni és intézkedéseit kötelezőnek tekinteni.

14.2. Munkavédelmi szankciók

Amennyiben a Vállalkozó vagy alvállalkozója a munkabiztonságról vagy tűzvédelemről szóló jogszabályokat megszegi, a Megrendelő munkavédelmi megbízottja a szabályszegést külön jegyzőkönyvben rögzíti és fotókkal dokumentálja.

A Megrendelő által a szabályszegéssel összefüggésben elszenvedett szankció, bírság esetén a Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik. A munkavédelmi kötbér mértéke alkalmanként 5.000–100.000 Ft, a szabályszegés súlyától, ismétlődésétől és a veszélyeztetés mértékétől függően. A kötbérek halmozottan is érvényesíthetők; megfizetésük nem mentesít az egyéb jogkövetkezmények alól.

14.3. Hulladékkezelés és környezetvédelem

A Vállalkozó köteles a munkájából keletkező építési hulladékot, sittet és szemetet szelektíven gyűjteni, jogszabályszerűen kezelni és elszállítani, illetőleg erről igazolásokat megőrizni és a Megrendelőnek átadni.

A Vállalkozó köteles betartani a zaj- és rezgésvédelmi határértékeket, a levegő-tisztasági előírásokat és a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó szabályokat. Veszélyes hulladékot a nem veszélyes hulladékkal összekeverni tilos. Környezeti baleset esetén a Vállalkozó haladéktalanul értesíti a Megrendelőt és az érintett hatóságokat.

15. Biztosítás

A Vállalkozó a szerződés aláírásától számított 10 napon belül köteles megkötni és a Megrendelő helyszíni képviselőjének átadni:

  • a tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási kötvényt;
  • munkáltatói felelősségbiztosítást.

A biztosítás megléte nem mentesíti a Vállalkozót a Megrendelővel szembeni kötelezettségei — különösen a kártérítési kötelezettsége — teljesítése alól. A biztosítás létesítési, fenntartási vagy igazolási kötelezettségének nem szerződésszerű teljesítése esetén a Megrendelő kötbér érvényesítésére jogosult.

16. Felelősség és kárviselés

A Vállalkozó felelőssége a szerződés alapján — szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás esetét kivéve — a vállalkozói díj összegére korlátozódik.

A Vállalkozó nem felelős olyan károkért, amelyek a Megrendelő által szolgáltatott tervek, utasítások vagy anyagok hibájából erednek, feltéve, hogy a Vállalkozó e körülményekre előzetesen írásban figyelmeztette a Megrendelőt.

A munkaterületen keletkező károkért a munkavégzés időtartama alatt a Vállalkozó felel, kivéve a Megrendelő által okozott, illetve a rendeltetésszerű munkavégzés elkerülhetetlen következményeit.

A Megrendelő nem vállal felelősséget a munkaterületen tárolt, üzemeltetett munkaeszközök, gépek elveszéséért, ellopásáért, megsemmisüléséért vagy megrongálódásáért; a Vállalkozó ilyen igényt a Megrendelővel szemben nem érvényesíthet.

17. Titoktartás és adatkezelés

17.1. Titoktartás

A Felek kötelezik magukat, hogy a szerződéses jogviszony fennállása alatt és azt követő 3 évben egymás üzleti titkait — így különösen az árazást, műszaki megoldásokat, üzleti partnerek adatait — harmadik személynek nem adják ki és üzleti célra nem hasznosítják. E kötelezettség alól kivételt képez a nyilvánosságra kerülés a kötelezett magatartásán kívül, vagy jogszabályi kötelezettségen alapuló közlés.

A Vállalkozó kötelezettséget vállal a szerződéssel és a teljesítéssel összefüggő valamennyi dokumentum bizalmas kezelésére; azokat illetéktelen személyeknek nem adja ki.

17.2. Adatkezelés

A Vállalkozó a szerződéses jogviszony teljesítése céljából kezeli a Megrendelő személyes adatait (természetes személy esetén) a GDPR (2016/679/EU rendelet) és az Info tv. (2011. évi CXII. törvény) rendelkezéseivel összhangban. Az adatokat a Vállalkozó kizárólag a szerződéses kötelezettségek teljesítése, számlázás és jogszabályi kötelezettségek teljesítése céljából kezeli. Részletes adatkezelési tájékoztató a weboldalon elérhető.

18. A szerződés megszüntetése

Bármelyik Fél jogosult a szerződést 15 napos felmondási határidővel, írásban felmondani, ha a másik Fél súlyos szerződésszegést követ el és azt a felszólítástól számított 8 napon belül nem orvosolja.

Azonnali hatályú felmondásra jogosult a Vállalkozó, ha a Megrendelő fizetési kötelezettségével 30 napot meghaladóan késedelembe esik. Felmondás esetén a Vállalkozó az elvégzett munkák arányos ellenértékére és az előkészületekkel kapcsolatos igazolt költségeire jogosult.

Amennyiben a Megrendelő a szerződést azért szünteti meg, mert a Vállalkozó teljesítésének előrelátható hibája a teljesítést a Megrendelő érdekeivel összeegyeztethetetlenné teszi, a Megrendelő jogosult a teljesítési visszatartás teljes összegére és az azon felüli igazolt kár megtérítésére.

19. Vitarendezés és joghatóság

A Felek mindent megtesznek a köztük felmerülő viták tárgyalásos, peren kívüli rendezése érdekében. Panasz az info@grekafulgeneral.hu e-mail-címen juttatható el a Vállalkozóhoz; a Vállalkozó 8 munkanapon belül írásban válaszol.

Amennyiben a Felek a vitát 30 napon belül nem rendezik, a Vállalkozó székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos hatáskörét kötik ki. A szerződésre a magyar jog — különösen a Ptk. — rendelkezései irányadók.

Fogyasztói jogvita esetén a természetes személy Megrendelő a Pest Vármegyei Békéltető Testülethez fordulhat (1119 Budapest, Etele út 59–61., tel.: +36 1 269 0703).

20. Záró rendelkezések

Jelen ÁSZF 2025. január 1. napjától hatályos és visszavonásig, illetve módosításig érvényes.

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az építési vállalkozásra vonatkozó jogszabályok és a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen ÁSZF magyar nyelven készült; esetleges fordítás esetén a magyar szöveg az irányadó. Az ÁSZF és az egyedi szerződés ellentmondása esetén az egyedi szerződés rendelkezése az irányadó.

Grekaful General Kft.

2344 Dömsöd, Csides köz 1/A  |  info@grekafulgeneral.hu

Hatályos: 2025. január 1.